Demandante
Consorcio Mazuko
RUC 20608524127
vs
Demandado
Gobierno Regional de Madre de Dios-direccion Regional de Transporte y Comunicaciones
RUC 20199189710
Madre De Dios
Monto en disputaS/. 240 530
Duró el arbitraje1 año(s) 0 mes(es) 12 día(s)
Emisión del laudo03/05/2023
La entidad debe pagarS/. 240 529
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesPenalidades
Instalación del tribunal21/04/2022
Laudo03/05/2023
Contratista
Consorcio Mazuko
RUC 20608524127
Entidad
Gobierno Regional de Madre de Dios-direccion Regional de Transporte y Comunicaciones
RUC 20199189710
Madre De Dios
Ejecucion De Obra Por Contrata A Suma Alzada Del Proyecto: Mejoramiento Del Camino Departamental Ruta Md 100 Tramo Emp. Pe 30c (Mazuko)- Puerto Mazuko, Distrito De Inambari, Provincia De Tambopata, Región Madre De Dios Con Codigo Unico N° 2251714
- Número de contrato
- 017-2019
- Proceso de selección
- LP-SM-1-2019-DRTC-MDD/CS-1
- Valor referencial
- S/. 4 747 727
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- José Alonso Córdova Boada
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Red Nacional De Arbitraje
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.