Demandante
vs
Demandado
Municipalidad Provincial de Huamalies - Llata
RUC 20175212095
Huánuco
Monto en disputaS/. 320 000
Monto del contratoS/. 1 582 800
Duró el arbitraje1 año(s) 0 mes(es) 7 día(s)
Emisión del laudo27/03/2024
La entidad debe pagarS/. 100 000
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualPenalidadesResolución de contratoIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal20/03/2023
Laudo27/03/2024
Contratista
Entidad
Municipalidad Provincial de Huamalies - Llata
RUC 20175212095
Huánuco
Ejecucion De Obra: Mejoramiento De La Plaza De Armas De La Ciudad De Llata En El Distrito De Llata Provincia De Huamalies Departamento Con Cui N 2532104.
- Número de contrato
- 003-2022-MPH/GM
- Proceso de selección
- AS-SM-4-2022-MPH/CS-1 →
- Valor referencial
- S/. 1 583 039
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Minaya Leon Jose Carlos
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Mofima
- Sede del arbitraje
- Huánuco
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.