| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Inaplicación y/o invalidez de penalidad | — | Infundada | — |
| Ampliación de plazo por 91 días calendario | — | Infundada | — |
| Existencia de acto para formalizar periodo de ejecución contractual | — | Infundada | — |
| Vigencia y desarrollo de prestaciones desde junio de 2018 al junio de 2021 | — | Infundada | — |
| Existencia de acto para formalizar periodo de ejecución contractual | — | Infundada | — |
| Tramitación y aprobación de ampliación de plazo por 737 días calendarios | — | Infundada | — |
| Cumplimiento de prestaciones ejecutadas mediante entrega de documentos | — | Infundada | — |
| Pago por tarifas correspondientes a 113 días calendario | — | Infundada | — |
| Suma de S/.181,704.00 por concepto de enriquecimiento sin causa | — | Infundada | — |
| Pago por tarifas correspondientes a 174 días calendario | — | Infundada | — |
| Suma de S/.279,792.00 por concepto de enriquecimiento sin causa | — | Infundada | — |
| Cumplimiento y conformidad de informes de valorización mensual de obra | — | Infundada | — |
| Pago por tarifas correspondientes a 439 días calendario | — | Infundada | — |
| Suma de S/.705,912.00 por concepto de enriquecimiento sin causa | — | Infundada | — |
| Pago de costos y gastos del procedimiento | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Servicio De Supervision Para La Ejecucion Del Saldo De Obra Del Proyecto: Mejoramiento Y Rehabilitacion Del Canal Cimirm En El Distrito De Huamali, Provincia De Jauja - Junin, Con Codigo Snip 144857
- Número de contrato
- 009-2018-MINAGRI-PSI
- Proceso de selección
- AS-SM-59-2017-MINAGRI-PSI-1
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Consultorias Obras
- Árbitro único
- Eguiguren Praeli Augusto Enrique
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Analisis Y Resolucion De Conflictos De La Pontificia Universidad Catolica Del Peru
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.