| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Plazo N° 29 | — | Fundada | S/ 199 177 |
| Ampliación de Plazo N° 32 | — | Fundada | S/ 2 774 275 |
Costas del arbitraje a cargo de: Entidad.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Contratacion Del Contratista Que Ejecutara La Obra: Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo- Tacna Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta De Bombon
- Número de contrato
- 146-2014-MTC/20
- Proceso de selección
- LP PROCEDIMIENTO CLASICO .5-2014/MTC/20
- Valor referencial
- S/. 450 849 247
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Mac Lean Martins Ana Cecilia Maria
- Árbitro de la entidad
- Masson Pazos Jorge Alejandro
- Árbitro del contratista
- Rowlands De La Borda Andrea Maria
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ccl
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.