Demandante
Consorcio Judicial Moquegua
RUC 20445794211
vs
Demandado
Poder Judicial
RUC 20159981216
Lima
Monto en disputaS/. 749 849
Monto del contratoS/. 13 863 033
Duró el arbitraje0 año(s) 5 mes(es) 16 día(s)
Emisión del laudo20/07/2022
La entidad debe pagarS/. 443 135
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoMayores gastos generalesPenalidades
Instalación del tribunal04/02/2022
Laudo20/07/2022
Entidad
Poder Judicial
RUC 20159981216
Lima
Mejoramiento De Los Servicios De Administracion De Justicia De Los Organos Jurisdiccionales En La Provincia De Ilo Del Distrito Judicial De Moquegua - Codigo Snip 140623
- Número de contrato
- 039-2018-GG-PJ
- Proceso de selección
- LP-SM-4-2018-GII-GG-PJ-OBRA-1
- Valor referencial
- S/. 13 863 033
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Alban Peralta Walter Jorge
- Árbitro de la entidad
- Soto Coaguila Carlos Alberto
- Árbitro del contratista
- Dominguez Fernandez Fredy Edgar
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Camara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.