Demandante
Jcc Ingenieros Contratistas E.i.r.l
RUC 20477168702
vs
Demandado
Municipalidad Distrital de Pacasmayo
RUC 20175113194
La Libertad
Monto en disputaS/. 1 206 769
Monto del contrato 1 206 772
Duró el arbitraje1 año(s) 3 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo18/09/2024
La entidad debe pagarS/. 469 375
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesPenalidadesOtros(especificar)
Instalación del tribunal24/05/2023
Laudo18/09/2024
Contratista
Jcc Ingenieros Contratistas E.i.r.l
RUC 20477168702
Entidad
Municipalidad Distrital de Pacasmayo
RUC 20175113194
La Libertad
Ehabilitacion Del Camino V Ecinal 10km En Emp.Pe-1n Cruce El Milagro - Pueblo Libre - San Demetrio - El Milagro - Pacasmayo - Distrito De Pacasmayo - Provincia De Pacasmayo - La Libertad
- Número de contrato
- 041-2020-MDP
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Pinto Escobedo Juan Carlos
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Conciliacion Y Arbitraje Empresarial De La Camara De Comercio Y Produccion De La Libertad
- Sede del arbitraje
- La Libertad
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.