| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de Plazo N°11 | — | Infundada | — |
| Nulidad y/o Ineficacia del Resolución del Contrato | — | Infundada | — |
| Nulidad y/o Ineficacia del Acto de Constatación Física e Inventario de Obra | — | Infundada | — |
| Invalidez ni ineficacia del Acta de Observaciones y levantamiento de observaciones | — | Infundada | — |
| Invalidez e ineficacia del Acta de Observaciones y levantamiento de observaciones | — | Infundada | — |
| Cumplimiento con las obligaciones contractuales asumidas en el Contrato | — | Infundada | — |
| No existencia de observación pendiente y recepción de la obra | — | Infundada | — |
| Compensación económica por gastos generales derivados de demora en recepción de obra | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Refaccion Y Acondicionamiento De La Sede De La Ir Tacna
- Número de contrato
- 608 2014 SUNAT EJECUCION DE OBRA
- Proceso de selección
- LP PROCEDIMIENTO CLASICO .21-2014/SUNAT/800600
- Valor referencial
- S/. 4 821 978
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Sayas Orocaja Jhanett Victoria
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Organismo Supervisor De Las Contrataciones Del Estado - Osce
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.