| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Liquidación final del contrato | — | Fundadaenparte | S/ 481 670 |
| Valorizaciones impagas, reajustes, amortización de adelantos u otros | — | Fundadaenparte | S/ 481 670 |
| Penalidad por mora en la elaboración del expediente técnico y ejecución de obra | — | Fundadaenparte | S/ 8 944 166 |
| Aplicación de otras penalidades en la ejecución de la obra | — | Fundada | — |
| Deducción por concepto de gastos por servicio de supervisión | — | Fundadaenparte | S/ 2 396 628 |
| Frase corta | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Elaboración De Expediente Técnico Detallado Y Ejecución De Obra, Intervenciones De Reconstrucción En Inversiones (Iri) En Los Locales Educativos Relación De Ítems Paquete Ancash 04, Ítem 1, Cl No. 555882, Ítem 2, Cl No. 022436, Ítem 3, Cl No. 511671, Ítem 4 , Cl No. 528049 Y Ítem No. , 5 Cl No. 027368
- Número de contrato
- 093-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED
- Proceso de selección
- PEC-PROC-34-2020-MINEDU/UE-108-1 →
- Valor referencial
- S/. 19 815 060
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Latorre Boza Derik Roberto
- Árbitro de la entidad
- Hurtado Falvy Juan Manuel Orlando
- Árbitro del contratista
- Zambrano Rivas Karim Cecilia
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Camara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.