| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Invalidez e ineficacia de penalidades por retraso | — | Infundada | — |
| Devolución de suma retenida por concepto de retraso injustificado | S/ 76 984 676 | Infundada | — |
| Invalidez e ineficacia de penalidades por otras sumas | S/ 24 057 812 | Infundada | — |
| Invalidez e ineficacia de gastos por elaboración de liquidación | S/ 6 179 900 | Infundada | — |
| Invalidez e ineficacia de imputación del pago por mayor costo de supervisión | S/ 12 572 853 | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Null.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Mejoramiento Del Servicio De Administracion De Justicia En Las Salas De Audiencias De La Sede Central De La Corte Superior De Justicia De Arequipa, Distrito Judicial De Arequipa
- Número de contrato
- 045-2016-GG-PJ
- Proceso de selección
- LP-1-2016-OI-GG-PJ-OBRA
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro de la entidad
- Casiano Lossio Ivan Alexander
- Árbitro del contratista
- Suarez Alvarado Lorena Antonieta
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Cepegac
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.