| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Dejar sin efecto la resolución del contrato | — | Fundada | — |
| Revocar y aprobar ampliación de plazo N°03 | — | Fundada | — |
| Revocar y declarar aprobada ampliación de plazo N°04 | — | Fundada | — |
| Declarar aprobada ampliación de plazo N°05 | — | Fundada | — |
| Fijar fecha de término del plazo de ejecución de la obra | — | Fundada | — |
| Requerir supervisor emitir certificado de conformidad técnica | — | Fundada | — |
| Proceder conforme al artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado | — | Fundada | — |
| Designar Comité de Recepción de obra | — | Fundada | — |
| Deducir aplicación de penalidades distintas a la mora en liquidación del contrato | — | Fundada | — |
| Mantener vigente las cartas fianzas otorgadas hasta aprobación de liquidación final | — | Fundada | — |
| Atribuir días adicionales solicitados por Adicional de Obra N°02 al plazo contractual | — | Fundada | — |
| Renuncia a solicitar mayores gastos generales por ampliaciones y adicional de obra | — | Fundada | — |
| Efectuar pago Valorización N°08 correspondiente al contrato de obra | — | Fundada | — |
| Brindar facilidades y realizar prestaciones para materializar etapa de recepción de la obra | — | Fundada | — |
| Asumir gastos arbitrales por Consorcio Cau Cau | — | Fundada | — |
| Asumir costo total del peritaje técnico informático | — | Fundada | S/ 1 600 |
Costas del arbitraje a cargo de: Contratista.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Ejecucion De La Obra Mejoramiento Y Ampliacion Del Servicio De Agua Potable E Instalacion De Unidades Basicas De Saneamiento En El Caserio Cau Cau Distrito De Namora Provincia De Cajamarca-Cajamarca
- Número de contrato
- CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 003-2022-MDN-GM
- Proceso de selección
- LP-1-2022-MDN/CS
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Alvarez Solis Carlos Enrique
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Fe Sin Tribunales
- Sede del arbitraje
- Cajamarca
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.