Demandante
Constructora el Pacifico S.r.ltda.
RUC 20321273638
vs
Demandado
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Monto en disputaS/. 345 371
Monto del contratoS/. 345 371
Duró el arbitraje2 año(s) 1 mes(es) 14 día(s)
Emisión del laudo09/04/2018
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Resolución de contratoAmpliación del plazo contractualPenalidades
Suscripción del contrato23/04/2014
Instalación del tribunal16/12/2015
Laudo09/04/2018
Contratista
Constructora el Pacifico S.r.ltda.
RUC 20321273638
Consorcio
Entidad
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Consultoría Para La Elaboración Del Estudio Definitivo Y Expediente Técnico De Obra Del Proyecto: Mejoramiento Y Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Para El A.H. Primero Y Dos De Mayo ¿ Cercado De Lima
- Número de contrato
- 253-2014
- Proceso de selección
- ADP-6-2014-SEDAPAL-1
- Suscrito el
- 23/04/2014
- Valor referencial
- S/. 384 320
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Consultorias Obras
- Presidente del tribunal
- Espinoza Espinoza Juan Alejandro
- Árbitro de la entidad
- Vega Mere Yuri Jose Francisco
- Árbitro del contratista
- Martinez Coco Elvira Leonor
- Tipo de arbitraje
- Institucional
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.