Demandante
Consorcio San Lorenzo
RUC 20601132401
vs
Demandado
Programa Subsectorial de Irrigaciones - Psi
RUC 20414868216
Lima
Monto en disputaS/. 10 870 530
Monto del contratoS/. 10 870 530
Duró el arbitraje1 año(s) 1 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo14/08/2018
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesOtros(especificar)Nulidad e ineficacia de resoluciones administrativas
Suscripción del contrato14/04/2016
Instalación del tribunal20/06/2017
Laudo14/08/2018
Contratista
Consorcio San Lorenzo
RUC 20601132401
Consorcio
Entidad
Programa Subsectorial de Irrigaciones - Psi
RUC 20414868216
Lima
Ejec.De Obra: Instalacion Y Mejoramiento Del Servicio De Agua Del Sistema De Riego Yanaccocha Grande Yanaccocha Chico Y Yuraccyacu, Distrito De Quinua, Provincia De Huamanga - Ayacucho" Snip 242559
- Número de contrato
- 009-2016-MINAGRI-PSI
- Proceso de selección
- LP-8-2015-MINAGRI-PSI-1
- Suscrito el
- 14/04/2016
- Valor referencial
- S/. 11 442 663
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
07/02/2023 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Árbitro único
- Rizo Patron Carreno Alberto Jose Luis
- Secretario arbitral
- Begazo Neyra Sofia Belen
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.