Demandante
Consorcio Alto Amazonas
RUC C0002581081
vs
Demandado
Gobierno Regional de Loreto - Gerencia Sub Regional Alto Amazonas Yurimaguas
RUC 20408560137
Loreto
Monto en disputa 2 105 319
Monto del contratoS/. 119 162 094
Duró el arbitraje1 año(s) 10 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo11/12/2018
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato14/01/2014
Instalación del tribunal16/01/2017
Laudo11/12/2018
Contratista
Consorcio Alto Amazonas
RUC C0002581081
Consorcio
Entidad
Gobierno Regional de Loreto - Gerencia Sub Regional Alto Amazonas Yurimaguas
RUC 20408560137
Loreto
Elaboracion Del Expediente Tecnico Y Ejecucion De La Obra: Mejoramiento De Los Servicios De Salud Del Hospital Ii-1 Santa Gema De Yurimaguas
- Número de contrato
- N° 004-2014-GRL-GSRAA/18
- Proceso de selección
- LP-8-2013-GRL-GSRAA/18.CE-1
- Suscrito el
- 14/01/2014
- Valor referencial
- S/. 112 988 031
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
03/02/2025 — Ampliación del plazo contractual, Otros(especificar)
- Presidente del tribunal
- Hurtado Tueros Patrick Konstantino
- Árbitro de la entidad
- Vela Vasquez Guillermina
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Secretario arbitral
- Gushiken Doy Juan Diego
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.