Demandante
Ingenieros Civiles y Contratistas Genera Les S.A.
RUC 20100114187
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 1 658 596
Monto del contratoS/. 250 756 705
Duró el arbitraje1 año(s) 7 mes(es) 18 día(s)
Emisión del laudo01/07/2019
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualNulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del contratoPenalidadesOtros(especificar)
Suscripción del contrato26/07/2016
Instalación del tribunal15/09/2017
Laudo01/07/2019
Contratista
Ingenieros Civiles y Contratistas Genera Les S.A.
RUC 20100114187
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Ejecucion De La Obra: Proyecto Integracion Vial Tacna - La Paz, Tramo: Tacna - Collpa (Frontera Con Bolivia), Subtramo: Km. 43+610 - Km. 94+000
- Número de contrato
- N°092-2016-MTC/20
- Proceso de selección
- LP-17-2015-MTC/20-1
- Suscrito el
- 26/07/2016
- Valor referencial
- S/. 231 117 526
- Arbitrajes de este contrato
- 11
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
13/04/2021 — Ampliación del plazo contractual28/04/2021 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…21/03/2023 — Resolución de contrato
- Presidente del tribunal
- Franco Regjo Eric
- Árbitro de la entidad
- Chavez Bazan Manuel Carlos
- Árbitro del contratista
- Ibazeta Marino Juber Joel
- Secretario arbitral
- Panduro Coronado Daniela Maria Isabel
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.