Demandante
Consorcio Chiclayo
RUC 20552466293
vs
Demandado
Instituto Peruano del Deporte
RUC 20135897044
Lima
Monto en disputaS/. 25 533 147
Monto del contratoS/. 88 834 000
Duró el arbitraje4 año(s) 6 mes(es) 30 día(s)
Emisión del laudo26/06/2019
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualPenalidadesResolución de contratoIndemnización por daños y perjuicios
Suscripción del contrato21/05/2013
Instalación del tribunal26/09/2014
Laudo26/06/2019
Contratista
Consorcio Chiclayo
RUC 20552466293
Consorcio
Entidad
Instituto Peruano del Deporte
RUC 20135897044
Lima
Elaboracion De Expediente Tecnico Y Ejecucion De La Obra Mejoramiento De Los Servicios Deportivos En El Complejo Elias Aguirre, Distrito De Chiclayo Provincia De Chiclayo Region Lambayeque
- Número de contrato
- N° 006-2013-IPD-CONSORCIO CHICLAYO
- Proceso de selección
- AMC-4-2013-IPD/OI-1
- Suscrito el
- 21/05/2013
- Valor referencial
- S/. 85 336 080
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Eyzaguirre Maccan Rolando
- Árbitro de la entidad
- Garcia Calderon Moreyra Gonzalo
- Árbitro del contratista
- Sologuren Calmet Ponte Hugo Ernesto
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.