Demandante
Consorcio Puentes para el Peru
RUC 20601713455
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 220 528 310
Monto del contratoS/. 220 528 310
Duró el arbitraje1 año(s) 0 mes(es) 23 día(s)
Emisión del laudo01/07/2019
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato07/12/2016
Instalación del tribunal08/06/2018
Laudo01/07/2019
Contratista
Consorcio Puentes para el Peru
RUC 20601713455
Consorcio
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Construccion De Puentes Por Reemplazo En La Zona Centro - Sur Del Pais
- Número de contrato
- N°138-139-140-141-142-143-144-2016-MTC/20
- Proceso de selección
- LP-15-2015-MTC/20-1
- Suscrito el
- 07/12/2016
- Valor referencial
- S/. 220 749 697
- Arbitrajes de este contrato
- 16
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
10/06/2024 — Resolución de contrato, Indemnización por daños y perju…27/12/2024 — Penalidades, Otros(especificar)16/08/2025 — Resolución de contrato, Otros(especificar)10/08/2026 — Liquidación y pago, Penalidades, Otros(especificar)
- Presidente del tribunal
- Garcia Calderon Moreyra Gonzalo
- Árbitro de la entidad
- Vega Castro-Sayan Diego Tomas Rafael
- Árbitro del contratista
- Sayas Orocaja Jhanett Victoria
- Secretario arbitral
- Pozo Horna Andrea Elizabeth
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.