Demandante
Consorcio Terrasur
RUC 20600535308
vs
Demandado
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Monto en disputaS/. 176 147
Monto del contratoS/. 29 570 000
Duró el arbitraje2 año(s) 5 mes(es) 27 día(s)
Emisión del laudo10/09/2019
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato09/11/2015
Instalación del tribunal14/03/2017
Laudo10/09/2019
Contratista
Consorcio Terrasur
RUC 20600535308
Consorcio
Entidad
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Ejecucion De Obra Adecuacion , Mejoramiento Y Sustituciàn De La Infraestructura De La Ie Francisco Irazola Satipo Satipo Junin
- Número de contrato
- 203-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED
- Proceso de selección
- LP-12-2015-MINEDU/UE 108-1
- Suscrito el
- 09/11/2015
- Valor referencial
- S/. 34 212 122
- Arbitrajes de este contrato
- 9
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
20/11/2020 — Resolución de contrato06/10/2023 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…28/11/2023 — Resolución de contrato, Indemnización por daños y perju…
- Árbitro único
- Elias Espinoza Nidia Rosario
- Secretario arbitral
- Dueñas Liendo Patricia Carmen
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sistema Nacional De Arbitraje (Sna - Osce)
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.