| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Interpretación de los argumentos que llevaron al Tribunal a denegar la ampliación de plazo n.º 19 y declarar la improcedencia de las ampliaciones n.°14 y 15 | — | Improcedente | — |
| Interpretación del pronunciamiento del Tribunal en torno a los mayores gastos generales | — | Improcedente | — |
| Interpretación del sétimo punto resolutivo sobre la penalidad impuesta al Consorcio | — | Infundada | — |
| Rectificación del octavo punto resolutivo en torno a las partidas ejecutadas no valorizadas | — | Improcedente | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Null.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Concurso Oferta Para La Elaboracion Del Expediente Tecnico Y Ejecucion De La Obra - Mejoramiento De Los Servicios Turisticos Publicos En El Morro De Calzada, Provincia De Moyobamba, Departamento De San Martin - Snip 259317
- Número de contrato
- LP-2-2013-MINCETUR/COPESCO/CE
- Proceso de selección
- LP-2-2013-MINCETUR/COPESCO/CE-1
- Suscrito el
- 18/12/2013
- Valor referencial
- S/. 9 038 417
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Hundskopf Exebio Oswaldo Del Carmen
- Árbitro de la entidad
- Avendaño Valdez Jorge
- Árbitro del contratista
- Vidal Linares Oscar
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.