Demandante
Consorcio Puentes Regionales
RUC 20601917107
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 2 295 796
Monto del contratoS/. 183 980 034
Duró el arbitraje0 año(s) 7 mes(es) 17 día(s)
Emisión del laudo22/09/2021
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato01/03/2017
Instalación del tribunal05/02/2021
Laudo22/09/2021
Contratista
Consorcio Puentes Regionales
RUC 20601917107
Consorcio
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Ejecucion De La Obra Construccion De Puentes Por Reemplazo En Ancash Y Junin
- Número de contrato
- 25, 26, 27, 28 - 2017-MTC/20
- Proceso de selección
- AMC-9-2016-MTC/20-1
- Suscrito el
- 01/03/2017
- Valor referencial
- S/. 190 252 950
- Arbitrajes de este contrato
- 19
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
23/11/2021 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…16/12/2022 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…20/10/2023 — Ampliación del plazo contractual
- Presidente del tribunal
- Soto Coaguila Carlos Alberto
- Árbitro de la entidad
- Chang Valderas Leonardo Manuel
- Árbitro del contratista
- Barron Velis Francisco Jose Arturo
- Secretario arbitral
- Roman Palomino Karin Nilda
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.