| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar ineficaz la Resolución Directoral N° 034-2020-IN/OGIN y reconocer el derecho a una ampliación de plazo por cinco días calendario | — | Fundadaenparte | — |
| Emitir pronunciamiento sobre la pretensión subordinada | — | Improcedente | — |
| Pagar los gastos generales variables por la Ampliación de Plazo N° 7 | S/ 66 618 | Fundadaenparte | S/ 66 618 |
| Asumir el 50% de los honorarios del Árbitro Único y gastos administrativos | — | Fundadaenparte | — |
| Devolver a China Railway International Group Sucursal Perú el monto ascendente a S/ 8,814.00 | — | Fundadaenparte | S/ 8 814 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Contratacion De Ejecutor Para La Obra Mejoramiento De La Escuela Tecnica Superior De Suboficiales De La Policia Nacional Del Peru Tarapoto En La Provincia De San Martin , San Martin Código Snip 255316
- Número de contrato
- 013-2018
- Proceso de selección
- LP-9-2017-IN/OGIN-1
- Suscrito el
- 19/09/2018
- Valor referencial
- S/. 87 777 784
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Berckemeyer Olaechea Fernando
- Árbitro de la entidad
- Soto Coaguila Carlos Alberto
- Árbitro del contratista
- Mendoza Murgado Katty
- Secretario arbitral
- Torre Pinares Joan Enrique
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Análisis Y Resolución De Conflictos - Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.