Demandante
Consorcio Ptar Pachacutec
RUC C0003155841
vs
Demandado
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Monto en disputaS/. 100 000
Monto del contratoS/. 243 719 644
Duró el arbitraje0 año(s) 1 mes(es) 23 día(s)
Emisión del laudo26/11/2021
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato18/03/2019
Instalación del tribunal20/08/2021
Laudo26/11/2021
Contratista
Consorcio Ptar Pachacutec
RUC C0003155841
Consorcio
Entidad
Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal
RUC 20100152356
Lima
Ampliacion Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado Para El Macro Proyecto Pachacutec Del Distrito De Ventanilla Etapa 3: Construccion De La Ptar Y Descarga Al Mar Mediante Emisario Terrestre Y Submarino
- Número de contrato
- 044-2019-SEDAPAL
- Proceso de selección
- LP-1-2018-SEDAPAL-2
- Suscrito el
- 18/03/2019
- Valor referencial
- S/. 243 719 644
- Arbitrajes de este contrato
- 8
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
12/09/2022 — Mayores gastos generales29/05/2023 — Mayores gastos generales, Otros(especificar)13/10/2023 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…15/01/2025 — Ampliación del plazo contractual03/09/2025 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Rodriguez Ardiles Ricardo Jose Fernando
- Árbitro de la entidad
- Linares Jara Mario Ernesto
- Árbitro del contratista
- Aramburu Yzaga Manuel Diego
- Secretario arbitral
- Estrada Rosas Alvaro Antonio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.