Demandante
Consorcio Educativo Nacional
RUC 20600799682
vs
Demandado
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Monto en disputaS/. 17 678 919
Monto del contratoS/. 17 678 919
Duró el arbitraje0 año(s) 11 mes(es) 1 día(s)
Emisión del laudo20/12/2021
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesNulidad e ineficacia de resoluciones administrativas
Suscripción del contrato06/11/2015
Instalación del tribunal19/01/2021
Laudo20/12/2021
Contratista
Consorcio Educativo Nacional
RUC 20600799682
Consorcio
Entidad
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Ejecucion De Obra Adecuacion, Mejoramiento Y Sustituciàn De La Infraestructura Educativa De La Ie Santo Tomas, Santo Tomas Chumbivilcas Cusco
- Número de contrato
- 208-2015-MINEDU/VMGI-PRONIED
- Proceso de selección
- LP-20-2015-MINEDU/UE 108-1
- Suscrito el
- 06/11/2015
- Valor referencial
- S/. 19 643 243
- Arbitrajes de este contrato
- 4
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
10/09/2021 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Molero Renteria Alberto Erubem
- Árbitro de la entidad
- Guzman Galindo Julio Cesar
- Árbitro del contratista
- Segil Conde Javier Urbano
- Secretario arbitral
- Leiva Cisneros Lizbeth
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sistema Nacional De Arbitraje (Sna - Osce)
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.