Demandante
Consorcio Vial el Arenal - Punta de Bombón
RUC 20566492394
vs
Demandado
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Monto en disputaS/. 700 000
Monto del contratoS/. 489 402 523
Duró el arbitraje3 año(s) 10 mes(es) 20 día(s)
Emisión del laudo25/09/2023
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato05/12/2014
Instalación del tribunal16/04/2018
Laudo25/09/2023
Contratista
Consorcio Vial el Arenal - Punta de Bombón
RUC 20566492394
Consorcio
Entidad
Mtc-proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional (provias Nacional)
RUC 20503503639
Lima
Contratacion Del Contratista Que Ejecutara La Obra: Construccion Y Mejoramiento De La Carretera Camana - Dv. Quilca - Matarani - Ilo- Tacna Sub Tramo 1: Matarani - El Arenal, Sub Tramo 2: El Arenal - Punta De Bombon
- Número de contrato
- N° 146-2014-MTC/20
- Proceso de selección
- LP-5-2014-MTC/20-1
- Suscrito el
- 05/12/2014
- Valor referencial
- S/. 450 849 247
- Arbitrajes de este contrato
- 13
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
12/07/2023 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…
- Presidente del tribunal
- Rodriguez Ardiles Ricardo Jose Fernando
- Árbitro de la entidad
- Rodriguez Mendoza Jacinto Julio
- Árbitro del contratista
- Ruska Maguina Carlos Luis Benjamin
- Secretario arbitral
- Casaverde Cotos Fiorella Vanessa
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.