| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de plazo por 116 días | — | Infundada | — |
| Declarar nula e ineficaz la Resolución Gerencial No. 119 -2020-MPA/GM | — | Fundada | — |
| Declarar nula e ineficaz la Resolución No. 324-2020-MPA-GM que resolvió el Contrato | — | Fundada | — |
| Declarar nula e ineficaz la Carta Notarial de fecha 23/09/2020 que adjunta la Resolución No. 324 -2020-MPA | — | Fundada | — |
| Otorgar conformidad de obra respectiva | — | Infundada | — |
| Condenar a la Entidad al pago total de los costos y costas del proceso | — | Nohalugar | — |
| Ordenar a la Entidad cumplir con la elaboración y suscripción de la Adenda en conformidad con el ARTÍCULO CUARTO de la Resolución No. 053-2020-MPA/GM | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Contratacion De Ejecucion De Obra: Mejoramiento Del Ornato De La Plaza De Armas De La Ciudad De Azángaro Puno
- Número de contrato
- EJECUCION DE OBRA 002-2019/MPA
- Proceso de selección
- AS-9-2019-MPA-1
- Suscrito el
- 14/06/2019
- Valor referencial
- S/. 1 391 571
- Arbitrajes de este contrato
- 2
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- La Rosa Ubillas Enrique Martin
- Secretario arbitral
- Manrique Masias Miluzka Grecia
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.