Demandado
Bauen Empresa Constructora S.a.u. Sucursal en Peru
RUC 20550293936
vs
Demandante
Plan Copesco Nacional - Mincetur
RUC 20511035997
Lima
Monto en disputaS/. 9 608 197
Monto del contratoS/. 9 608 197
Duró el arbitraje3 año(s) 5 mes(es) 1 día(s)
Emisión del laudo25/11/2022
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Resolución de contratoAmpliación del plazo contractualIndemnización por daños y perjuiciosPenalidades
Suscripción del contrato16/06/2017
Instalación del tribunal20/11/2018
Laudo25/11/2022
Contratista
Bauen Empresa Constructora S.a.u. Sucursal en Peru
RUC 20550293936
Entidad
Plan Copesco Nacional - Mincetur
RUC 20511035997
Lima
Ejecución De La Obra Instalación Y Mejoramiento De Los Servicios Turisticos Publicos De La Estación De Ferrocarril De Tacna
- Número de contrato
- 023-2017
- Proceso de selección
- LP-1-2017-COPESCO-1
- Suscrito el
- 16/06/2017
- Valor referencial
- S/. 9 608 197
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Camargo Acosta Johan Steve
- Árbitro de la entidad
- Ireijo Mitsuta Carlos Luis
- Árbitro del contratista
- Giraldo Machado Edwin Augusto
- Secretario arbitral
- Rafael Andia Marilin Pamela
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.