| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar procedente la tercera solicitud de ampliación de plazo | — | Fundada | — |
| Ampliar el plazo de ejecución contractual hasta el 29 de agosto de 2020 | — | Fundadaenparte | — |
| Declarar válida y eficaz la penalidad por mora impuesta por ESSALUD al Consorcio Multi Med Perú S.A.C. - Beijing Aeonmed Co. Ltd. | — | Fundadaenparte | S/ 24 966 |
| Ordenar la devolución del monto ascendente a S/ 341,716.89 y los intereses legales respectivos | — | Fundadaenparte | S/ 341 717 |
| Emitir pronunciamiento respecto de la pretensión subordinada a la segunda pretensión principal y su accesoria | — | Carecedeobjeto | — |
| Fijar los costos del arbitraje referidos a los honorarios del Tribunal Arbitral y servicios de administración del Centro | — | Fundadaenparte | S/ 18 245 |
| Que ESSALUD restituya y pague a favor del Consorcio Multi Med Perú S.A.C. - Beijing Aeonmed Co. Ltd., la cantidad de S/ 16,121.16 e incluido IGV) que corresponde al 60% de los honorarios del Tribunal Arbitral y la suma de S/ 2,124.00 (Dos mil ciento veinticuatro con 00/100 soles incluido el IGV) que corresponden al 60% de los gastos administrativos del Centro | — | Fundadaenparte | S/ 18 245 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Adquisición De Equipos Médicos Para Los Centros Asistenciales A Nivel Nacional Del Seguro Social De Salud (Essalud)
- Número de contrato
- 4600053262
- Proceso de selección
- LP-84-2019-ESSALUD/CEABE-1
- Suscrito el
- 07/01/2020
- Valor referencial
- S/. 477 024 298
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Bienes
- Presidente del tribunal
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro de la entidad
- Ruska Maguina Carlos Luis Benjamin
- Árbitro del contratista
- Puerta Chu Carlos Alberto
- Secretario arbitral
- Palacios Honorio Gloria Maria
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje - Colegio De Abogados De Lima
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.