Demandante
Barba Barahona Ingenieros Sociedad Anonima Cerrada
RUC 20544108086
vs
Demandado
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Monto en disputaS/. 119 443
Monto del contratoS/. 10 522 715
Duró el arbitraje3 año(s) 4 mes(es) 11 día(s)
Emisión del laudo28/04/2022
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesPenalidades
Suscripción del contrato18/01/2017
Instalación del tribunal29/10/2018
Laudo28/04/2022
Contratista
Barba Barahona Ingenieros Sociedad Anonima Cerrada
RUC 20544108086
Consorcio
Entidad
Programa Nacional de Infraestructura Educativa Ue 108 - Pronied
RUC 20514347221
Lima
Saldo De Obra: Adecuacion, Mejoramiento Y Sustitucion De La Infraestructura Educativa De La I.E. Jose Maria Arguedas, Lircay - Angaraes - Huancavelica
- Número de contrato
- 7-2017
- Proceso de selección
- LP-35-2016-MINEDU/UE 108-1
- Suscrito el
- 18/01/2017
- Valor referencial
- S/. 11 691 906
- Arbitrajes de este contrato
- 4
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Luis Alfredo Leon Segura
- Secretario arbitral
- Dueñas Liendo Patricia Carmen
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Sistema Nacional De Arbitraje (Sna - Osce)
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.