Demandante
Terrak S.a.c.
RUC 20509056081
vs
Demandado
Instituto Geofisico del Peru
RUC 20131367008
Lima
Monto en disputaS/. 4 324 156
Monto del contratoS/. 8 185 557
Duró el arbitraje2 año(s) 6 mes(es) 6 día(s)
Emisión del laudo08/04/2022
Lo que decidió el tribunal
Lectura completa
Parcialmente favorable
11 de 13
pretensiones
amparadas
| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral otorgue a TERRAK S.A.C. la ampliación de plazo N° 03 por 105 días calendario | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene el pago a favor de TERRAK S.A.C. por concepto de Mayores Gastos Generales y Mayores Costos Directos derivados de la ampliación de plazo N° 03 | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene la reprogramación del calendario aplicable (GANTT, PERT CPM, COA) por los 105 días calendario otorgados en la ampliación de plazo N° 03 | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la nulidad y/o invalidez del Oficio N° 00029 -2019- IGP/GG notificado el 14 de marzo del 2019 | — | Infundada | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral otorgue a TERRAK S.A.C. la ampliación de plazo N° 04 por 20 días calendario presentada mediante Carta N° 18101 -SGE-CAR.042 del 26 de febrero del 2019 | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene el pago a favor de TERRAK S.A.C. por concepto de Mayores Gastos Generales y Mayores Costos Directos derivados de la ampliación de plazo N° 04 | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene la reprogramación del calendario aplicable (GANTT, PERT CPM, COA) por los 20 días calendarios a que se refiere la ampliación de plazo N° 04 | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare que TERRAK S.A.C. no tuvo demoras injustificadas en el mes de enero del 2019 | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la nulidad y/o ineficacia de la Resolución de Gerencia General N° 003 -IGP/2019 notificada mediante Carta Notarial N° 017-2019- IGP/GG-OAD el 07 de marzo del 2019 | — | Infundada | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al Instituto Geofísico del Perú el pago a favor de TERRAK S.A.C. por concepto de daños y perjuicios debido a la indebida resolución del Contrato N° 005 -2018/IGP | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene al Instituto Geofísico del Perú el pago de las costas y costos del presente proceso arbitral | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a TERRAK S.A.C. la devolución del adelanto directo y adelanto de materiales por un total de S/ 1,752,800.00 | — | Fundadaenparte | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a TERRAK S.A.C. el pago por la cuantificación de daños por un total de S/ 2,571,355.70 | — | Fundadaenparte | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Resolución de contratoAmpliación del plazo contractualMayores gastos generalesIndemnización por daños y perjuicios
Suscripción del contrato26/01/2018
Instalación del tribunal02/10/2019
Laudo08/04/2022
Contratista
Terrak S.a.c.
RUC 20509056081
Entidad
Instituto Geofisico del Peru
RUC 20131367008
Lima
Ejecución De La Obra: Mejoramiento Y Ampliación Del Sistema De Alerta Ante El Riesgo Volcanico En El Perú
- Número de contrato
- 005-2018/IGP
- Proceso de selección
- LP-3-2017-IGP-1
- Suscrito el
- 26/01/2018
- Valor referencial
- S/. 8 310 210
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Tafur Sanchez Sergio Alberto
- Árbitro de la entidad
- Guzman Galindo Julio Cesar
- Árbitro del contratista
- Castellanos Salazar Rodolfo Ernesto
- Secretario arbitral
- Cortez Perez Descire Sarita
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Del Consejo Departamental De Lima Del Colegio De Ingenieros Del Perú
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tienes un contrato en disputa con el Estado?
Revisamos tu caso, preparamos la documentación y te acompañamos en el arbitraje.
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.