| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Ampliación de plazo y pago de mayores gastos generales variables | — | Fundadaenparte | S/ 9 562 000 |
| Ampliación de plazo y pago de mayores gastos generales variables | — | Fundadaenparte | — |
| Infundada | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Contrato Celebrado Entre El Peihap Y El Consorcio Obrainsa - Astaldi Quien Tendra A Cargo La Ejecucion De La Obra Ejecucion Del Componente I Construccion De La Presa Tronera Sur Y Tunel Trasandino Del Peihap
- Número de contrato
- S/N
- Proceso de selección
- CONV-2467-2015-PEOC/15/96712/2467-1
- Suscrito el
- 23/12/2015
- Valor referencial
- S/. 495 547 163
- Arbitrajes de este contrato
- 6
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Barchi Velaochaga Luciano Juan Luis
- Árbitro de la entidad
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro del contratista
- Montezuma Chirinos Alberto Jose
- Secretario arbitral
- Rodriguez Zapata Carlos Arturo
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.