| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Excepción de caducidad | — | Infundada | — |
| Inaplicación de penalidad N.º 7 y otras solicitudes | — | Fundadaenparte | — |
| Dejar sin efecto aplicación de penalidad N.º 7 | — | Fundada | — |
| Restitución de penalidad deducida | — | Fundada | S/ 92 531 |
| Reconocimiento y pago de mayores gastos generales variables por ampliaciones N.º 1y N.º 2 | — | Infundada | — |
| Aprobación tácita de liquidación presentada por el CONSORCIO | — | Infundada | — |
| Invalidez de observaciones formuladas por la Entidad respecto a penalidad y gastos generales | — | Fundadaenparte | — |
| Inaplicación de penalidades consignadas en las liquidaciones propuestas por la MUNICIPALIDAD respecto a penalidad N.º7 | — | Fundada | — |
| Asumir gastos administrativos y honorarios arbitrales; restitución a favor del Contratista | — | Fundada | S/ 7 301 |
| Publicación del Laudo Arbitral en el SEACE | — | — | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: alguna pretensión quedó sin resultado claro; algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto; descartamos un importe que no cuadraba con la cuantía en disputa.
Contrato De Ejecución De Obra
- Número de contrato
- 088-2018
- Proceso de selección
- PEC-1-2018-MDH-CS-1
- Suscrito el
- 19/10/2018
- Valor referencial
- S/. 15 421 750
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Árbitro de la entidad
- Saldarriaga Nunez Pedro Julio
- Árbitro del contratista
- Huanca Castillo Daniel
- Secretario arbitral
- Gonzales Trelles Cesar Ricardo
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.