Demandante
Consorcio Hospitalario Sur
RUC C0003135823
vs
Demandado
Gobierno Regional de Arequipa Sede Central
RUC 20498390570
Arequipa
Monto del contratoS/. 134 147 970
Duró el arbitraje1 año(s) 6 mes(es) 14 día(s)
Emisión del laudo19/01/2023
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractual
Suscripción del contrato26/09/2018
Instalación del tribunal05/07/2021
Laudo19/01/2023
Contratista
Consorcio Hospitalario Sur
RUC C0003135823
Consorcio
Entidad
Gobierno Regional de Arequipa Sede Central
RUC 20498390570
Arequipa
Ejecucion De Obra Por Contrata: ¿Mejoramiento Y Ampliacion De Los Servicios De Salud Del Establecimiento De Salud Maritza Campos Diaz, Del Distrito De Cerro Colorado, Provincia Arequipa-Region Arequipa
- Número de contrato
- 130-2018-GRA
- Proceso de selección
- LP-20-2017-GRA-1
- Suscrito el
- 26/09/2018
- Valor referencial
- S/. 134 147 970
- Arbitrajes de este contrato
- 8
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
26/07/2023 — Ampliación del plazo contractual04/02/2025 — Nulidad, invalidez, inexistencia y/o ineficacia del con…25/02/2025 — Otros(especificar)
- Presidente del tribunal
- Criado Leon Andres Augusto
- Árbitro de la entidad
- Benavides Pontex Roberto Carlos
- Árbitro del contratista
- Ames Peralta Luis Enrique
- Secretario arbitral
- Adrian Carrasco Santiago Jose
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje De La Cámara De Comercio E Industria De Arequipa
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.