| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral declare la ineficacia del Oficio N.° 3366-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y del Informe N. -° 438 -2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-JJNL | — | Infundada | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral reconozca la naturaleza del atraso incurrido por el Contratista en la ejecución del Contrato N.° 426-2018-MINEDU-VMGI-PRONIED como justificado | — | Infundada | — |
| Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral ordene a la Entidad dejar sin efecto cualquier acción relacionada con la aplicación de penalidades por atrasos en la obra y otras pretensiones | — | Infundada | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Mejoramiento Del Servicio Educativo De 04 Instituciones Educativas De Lima Metropolitana Paquete 4
- Número de contrato
- 426
- Proceso de selección
- LP-29-2017-MINEDU/UE 108-1
- Suscrito el
- 26/09/2017
- Valor referencial
- S/. 26 661 343
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Tafur Sanchez Sergio Alberto
- Árbitro de la entidad
- Franco Regjo Eric
- Árbitro del contratista
- Castillo Meza Miguel Antonio
- Secretario arbitral
- Ponce Rengifo Jorge Armando
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Del Consejo Departamental De Lima Del Colegio De Ingenieros Del Perú
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.