Demandante
Constructora y Multiservicios Valcer Sociedad Anonima Cerrada
RUC 20489585325
vs
Demandado
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho
RUC 20288774553
Apurímac
Monto en disputaS/. 1 000
Monto del contratoS/. 5 655 013
Duró el arbitraje0 año(s) 7 mes(es) 5 día(s)
Emisión del laudo17/04/2023
Lo que decidió el tribunal
Algunos datos sin confirmar
Parcialmente favorable
8 de 14
pretensiones
amparadas
| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar la invalididad e ineficacia del informe N° 005-2022-AC/YMFV/MDCH | — | Fundada | — |
| Conceder ampliación de plazo N° 01 por 145 días calendarios y reconocer mayores gastos generales variables | — | Fundada | — |
| Pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria a la primera pretensión principal | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar la invalididad e ineficacia de la resolución de gerencia municipal N° 974-2022-MDCH/GM | — | Fundada | — |
| Conceder ampliación de plazo N° 02 por 30 días calendarios y reconocer mayores gastos generales variables | — | Fundada | — |
| Pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria a la segunda pretensión principal y accesoria | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar la invalididad e ineficacia del informe N° 072-2022-AC/YMFV/MDCH | — | Fundada | — |
| Conceder ampliación de plazo N° 03 por 49 días calendarios y reconocer mayores gastos generales variables | — | Fundada | — |
| Pronunciarse sobre la pretensión subsidiaria a la tercera pretensión principal y accesoria | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar consentida la resolución del contrato N° 1207-2021-MDCH efectuada por el contratista | — | Fundada | — |
| Pronunciarse sobre la pretensión subordinada a la cuarta pretensión principal modificada | — | Carecedeobjeto | — |
| Declarar improcedente la liquidación de obra presentada por el contratista | — | Improcedente | — |
| Pronunciarse sobre las partidas contenidas en la liquidación de obra y sus montos como una liquidación de cuentas previa a la presentación de la liquidación final al contrato de obra | — | Improcedente | — |
| Disponer que el contratista asuma los honorarios por concepto de su defensa legal y las partes asuman los honorarios y gastos arbitrales en partes iguales; reembolsar al contratista la suma de S/ 64,182.45 | — | Fundadaenparte | S/ 64 182 |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo. Al leerlo: algunos importes tuvimos que interpretarlos del texto.
Resolución de contratoAmpliación del plazo contractualPenalidades
Suscripción del contrato23/09/2021
Instalación del tribunal12/09/2022
Laudo17/04/2023
Contratista
Constructora y Multiservicios Valcer Sociedad Anonima Cerrada
RUC 20489585325
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Municipalidad Distrital de Challhuahuacho
RUC 20288774553
Apurímac
Contrato
- Número de contrato
- 1207
- Proceso de selección
- LP-14-2021-MDCH-CS-1
- Suscrito el
- 23/09/2021
- Valor referencial
- S/. 5 655 013
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
31/05/2023 — Resolución de contrato, Otros(especificar)25/05/2026 — Mayores gastos generales, Indemnización por daños y per…
- Árbitro único
- Suarez Alvarado Lorena Antonieta
- Secretario arbitral
- Jorge Julio Martin Delgado Monteblanco
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
¿Tienes un contrato en disputa con el Estado?
Revisamos tu caso, preparamos la documentación y te acompañamos en el arbitraje.
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.