Demandante
Consorcio Ustunaccocha
RUC 20603843810
vs
Demandado
Gobierno Regional de Ayacucho - Programa Regional de Irrigacion y Desarrollo Rural Integrado
RUC 20494642078
Ayacucho
Monto en disputaS/. 497 803
Monto del contratoS/. 48 000 000
Duró el arbitraje2 año(s) 0 mes(es) 11 día(s)
Emisión del laudo16/02/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Suscripción del contrato27/11/2018
Instalación del tribunal03/09/2021
Laudo16/02/2024
Contratista
Consorcio Ustunaccocha
RUC 20603843810
Consorcio
Entidad
Gobierno Regional de Ayacucho - Programa Regional de Irrigacion y Desarrollo Rural Integrado
RUC 20494642078
Ayacucho
Ejecucion De La Obra Construccion Del Sistema De Riego Laguna Ustunaccocha Del Distrito De Vinchos-Huamanga-Ayacucho
- Número de contrato
- 417-2018
- Proceso de selección
- LP-1-2018-GRA/PRIDER.-1
- Suscrito el
- 27/11/2018
- Valor referencial
- S/. 48 088 161
- Arbitrajes de este contrato
- 3
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
01/06/2022 — Ampliación del plazo contractual27/02/2024 — Resolución de contrato, Mayores gastos generales
- Árbitro único
- Guerinoni Romero Pierina Mariela
- Secretario arbitral
- Prosopio Almonacid Carol Elena
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.