Demandante
Consorcio Nuevo Olmos
RUC 20601182077
vs
Demandado
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General
RUC 20504743307
Lima
Monto en disputaS/. 1 000 000
Monto del contratoS/. 455 754 373
Duró el arbitraje1 año(s) 11 mes(es) 24 día(s)
Emisión del laudo22/05/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesPenalidades
Suscripción del contrato29/04/2016
Instalación del tribunal11/03/2022
Laudo22/05/2024
Contratista
Consorcio Nuevo Olmos
RUC 20601182077
Consorcio
Entidad
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - Administración General
RUC 20504743307
Lima
Contratacion De La Elaboracion Del Expediente Tecnico Y Ejecucion De Obra De Vialidad Urbana E Implementacion De La Instalacion De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario Del Proyecto Nueva Ciudad De Olmos
- Número de contrato
- 02-2016-VIVIENDA-PNC
- Proceso de selección
- CONV-2401-2015-PEOC/15/96128/2401-1
- Suscrito el
- 29/04/2016
- Valor referencial
- S/. 456 833 025
- Arbitrajes de este contrato
- 9
- Objeto
- Obras
Este contrato tiene otros laudos:
12/04/2019 — Ampliación del plazo contractual22/12/2022 — Ampliación del plazo contractual, Mayores gastos genera…29/03/2023 — Resolución de contrato30/05/2023 — Mayores gastos generales
- Presidente del tribunal
- Zegarra Pinto José Guillermo
- Árbitro de la entidad
- Villalobos Campana Jose Manuel
- Árbitro del contratista
- Barron Velis Francisco Jose Arturo
- Secretario arbitral
- Flores Bedoya Armando
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.