Demandante
Consorcio Moquegua
RUC 00000000000
vs
Demandado
Gobierno Regional de Moquegua - Proyecto Especial Regional Pasto Grande
RUC 20519923182
Moquegua
Monto en disputaS/. 276 933
Duró el arbitraje año(s) mes(es) día(s)
Emisión del laudo01/06/2009
La entidad debe pagarS/. 211 510
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoResolución de contratoIndemnización por daños y perjuicios
Contratista
Consorcio Moquegua
RUC 00000000000
Entidad
Gobierno Regional de Moquegua - Proyecto Especial Regional Pasto Grande
RUC 20519923182
Moquegua
- Número de contrato
- 001-2006-PERG-GR.MOQ.
- Proceso de selección
- LICITACION PUBLICA Nº 001-2006-PERPG-GR.MOQ.
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Rivera Ferreyros Gustavo Nilo
- Árbitro de la entidad
- Balbin Torres Angel Esteban
- Árbitro del contratista
- Martinez Zamora Marco Antonio
- Secretario arbitral
- Katty Mendoza Murgado
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.