Demandante
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales Iccgsa
RUC 00000000000
vs
Demandado
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 67 920
Duró el arbitraje0 año(s) 5 mes(es) 9 día(s)
Emisión del laudo04/09/2002
La entidad debe pagarS/. 6 732
Ampliación del plazo contractualPenalidades
Instalación del tribunal26/03/2002
Laudo04/09/2002
Contratista
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales Iccgsa
RUC 00000000000
Entidad
Proyecto Especial de Infraestructura de Transporte Nacional - Provias Nacional
RUC 00000000000
Elaboración De Expediente Y Ejecución De Trabajos De Mantenimiento De La Carretera Sullana - Paita
- Número de contrato
- 38-2000-MTC/15.02.SINMAC
- Proceso de selección
- LICITACION PUBLICA N° 002-2000-MTC/15.02.SINMAC
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Servicios
- Árbitro único
- Mejorada Chauca Omar Martin
- Secretario arbitral
- Alfredo Fernandez Maldonado Souza
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.