Demandante
Arbulu y Chaparro Contratistas Generales
RUC 00000000000
vs
Demandado
Poder Judicial
RUC 20159981216
Lima
Monto en disputaS/. 67 738
Duró el arbitraje0 año(s) 9 mes(es) 13 día(s)
Emisión del laudo12/08/2002
La entidad debe pagarS/. 34 452
Ampliación del plazo contractualPenalidades
Instalación del tribunal30/10/2001
Laudo12/08/2002
Contratista
Arbulu y Chaparro Contratistas Generales
RUC 00000000000
Entidad
Poder Judicial
RUC 20159981216
Lima
Modulo Basico De Justicia De El Agustino
- Número de contrato
- GCR-PJ-TPN 067-99
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Gonzalez Pelaez Alvaro Pedro
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.