Demandante
Constructora Santa Karolina S.r.l. Contratistas Generales
RUC 00000000000
vs
Demandado
Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau S.A.
RUC 20102762925
Piura
Monto en disputaS/. 1 866 231
Duró el arbitraje1 año(s) 1 mes(es) 0 día(s)
Emisión del laudo05/10/2009
El contratista debe pagarS/. 119 819
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidadesResolución de contratoIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal05/09/2008
Laudo05/10/2009
Contratista
Constructora Santa Karolina S.r.l. Contratistas Generales
RUC 00000000000
Entidad
Entidad Prestadora de Servicio de Saneamiento Grau S.A.
RUC 20102762925
Piura
Renovacion De Redes De Alcantarillado Del Jr. Los Andes Y Av. Grau Cuadra 19- Piura
- Proceso de selección
- ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 022-2007-EPS GRAU S.A.-GG-PIURA
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Montoya Bramon Marco Antonio Javier
- Secretario arbitral
- Renato Mick Espinola Lozano
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.