Demandante
Consorcio San Blas
RUC 00000000000
vs
Demandado
Servic Nac de Adiestram en Trabaj Indust
RUC 20131376503
Monto en disputaS/. 228 558
Monto del contratoS/. 1 113 313
Duró el arbitraje0 año(s) 11 mes(es) 23 día(s)
Emisión del laudo05/08/2010
La entidad debe pagarS/. 38 599
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesIndemnización por daños y perjuiciosPenalidades
Instalación del tribunal13/08/2009
Laudo05/08/2010
Contratista
Consorcio San Blas
RUC 00000000000
Entidad
Servic Nac de Adiestram en Trabaj Indust
RUC 20131376503
Construccion De Talleres, Aulas Tecnologicas, Ss.Hh. Y Escalera Del 1er. Y 2do. Piso Y Redes Exteriores Electricas Del Senati Chincha
- Número de contrato
- 008-2008-DZI
- Proceso de selección
- LP PROCEDIMIENTO CLASICO .1-2007/SENATI DZ IHA
- Valor referencial
- S/. 1 237 014
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Rivera Reyes Ramiro
- Árbitro de la entidad
- Galindo Tipacti Jesus Ivan
- Árbitro del contratista
- Pardo Narvaez Luis Felipe
- Secretario arbitral
- Vela Lopez Alicia
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.