Demandante
Conalvias Construcciones S.a.s. Sucursal Peru
RUC 20509586986
vs
Demandado
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
RUC 20510407670
Lima
Monto en disputaS/. 1 742 851
Monto del contrato 21 640 721
Duró el arbitraje0 año(s) 8 mes(es) 23 día(s)
Emisión del laudo09/11/2009
La entidad debe pagarS/. 521 665
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidades
Instalación del tribunal17/02/2009
Laudo09/11/2009
Contratista
Conalvias Construcciones S.a.s. Sucursal Peru
RUC 20509586986
Entidad
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
RUC 20510407670
Lima
Construccion Del Cosac I Corredor Centro, Tramo Ii
- Número de contrato
- 011-2008-MML/IMPL
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Maravi Sumar Milagros Doris
- Árbitro de la entidad
- Mercado Neumann Edgardo Raul
- Árbitro del contratista
- Castillo Freyre Mario Eduardo
- Secretario arbitral
- Silvia Rodrigiez Vasquez
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.