Demandante
Consorcio Milenio S.A.
RUC 00000000000
vs
Demandado
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.
RUC 20126236078
Lima
Monto en disputaS/. 165 231
Duró el arbitraje1 año(s) 3 mes(es) 30 día(s)
Emisión del laudo08/06/2012
La entidad debe pagarS/. 132 078
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoIndemnización por daños y perjuiciosPenalidades
Instalación del tribunal09/02/2011
Laudo08/06/2012
Contratista
Consorcio Milenio S.A.
RUC 00000000000
Entidad
Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima S.A.
RUC 20126236078
Lima
Reforzamiento Estructural Del Teatro Muicipal
- Número de contrato
- s/n
- Proceso de selección
- DU 041-2009 PROCEDIMIENTO CLASICO .1-2010/MML/TMUNI
- Valor referencial
- S/. 1 906 434
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Valverde Vilela Ernesto Armando
- Árbitro de la entidad
- Silva Lopez Mario Manuel
- Árbitro del contratista
- Huaman Guerrero Nestor Wilfredo
- Secretario arbitral
- Katia Arevalo Zegarra
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.