Demandante
Jl Ingenieria y Servicios S.A.C
RUC 00000000000
vs
Demandado
Gobierno Regional de Puno Sede Central
RUC 20406325815
Puno
Monto en disputaS/. 120 803
Duró el arbitraje0 año(s) 9 mes(es) 5 día(s)
Emisión del laudo25/02/2005
La entidad debe pagarS/. 83 995
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generalesPenalidades
Instalación del tribunal20/05/2004
Laudo25/02/2005
Contratista
Jl Ingenieria y Servicios S.A.C
RUC 00000000000
Entidad
Gobierno Regional de Puno Sede Central
RUC 20406325815
Puno
Rehabilitacion Proyecto Especial Carretera Transoceanica
- Número de contrato
- 002-GR-PUN/PECT-DE
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Ferrer Tafur Hector
- Árbitro de la entidad
- Jose Luis Castañeda Neyra
- Árbitro del contratista
- Rolando Eyzaguirre Maccan
- Secretario arbitral
- Fernando Momy Hada
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.