Demandante
Conalvias Construcciones S.a.s. Sucursal Peru
RUC 20509586986
vs
Demandado
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
RUC 20510407670
Lima
Monto en disputaUS$ 191 268
Monto del contrato 7 514 139
Duró el arbitraje0 año(s) 4 mes(es) 23 día(s)
Emisión del laudo17/02/2010
La entidad debe pagarUS$ 191 268
Ampliación del plazo contractualMayores gastos generales
Instalación del tribunal25/09/2009
Laudo17/02/2010
Contratista
Conalvias Construcciones S.a.s. Sucursal Peru
RUC 20509586986
Entidad
Instituto Metropolitano Protransporte de Lima
RUC 20510407670
Lima
Servicios Para La Construccion Del Corredor Centro, Tramo Ii
- Número de contrato
- 011-2008-MML/IMPL
- Proceso de selección
- LP Nº 002-2007-MML/IMPL
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Leon Martinez Sergio Alejandro
- Árbitro de la entidad
- Castillo Freyre Mario Eduardo
- Árbitro del contratista
- Rojas Leo Juan Francisco
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Centro De Analisis Y Resolucion De Conflictos - Carc Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.