Demandante
Quiñones Avila Edmar Emilio
RUC 10094523929
vs
Demandado
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A.
RUC 20147626712
Ica
Monto en disputaS/. 2 384 048
Monto del contrato 3 664 232
Duró el arbitraje1 año(s) 5 mes(es) 26 día(s)
Emisión del laudo14/11/2012
La entidad debe pagarS/. 926 033
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidadesResolución de contratoIndemnización por daños y perjuicios
Instalación del tribunal19/05/2011
Laudo14/11/2012
Contratista
Quiñones Avila Edmar Emilio
RUC 10094523929
Entidad
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A.
RUC 20147626712
Ica
Recuperacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En El Sector De Cachiche Y La Zona Sur De La Ciudad De Ica Afectados Por El Sismo Del 15 De Agosto De 2007
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Mendoza Murgado Katty
- Árbitro de la entidad
- Silva Lopez Mario Manuel
- Árbitro del contratista
- Vargas Vilca Luis Arturo
- Secretario arbitral
- Victor Manuel Huayama Castillo
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.