Demandante
Consorcio Consultora Undac
RUC 00000000000
vs
Demandado
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion
RUC 00000000000
Monto en disputaS/. 1 441 195
Monto del contrato 152 472
Duró el arbitraje1 año(s) 8 mes(es) 15 día(s)
Emisión del laudo06/12/2012
La entidad debe pagarS/. 19 394
Ampliación del plazo contractualIndemnización por daños y perjuiciosPenalidades
Instalación del tribunal21/03/2011
Laudo06/12/2012
Contratista
Consorcio Consultora Undac
RUC 00000000000
Entidad
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrion
RUC 00000000000
Consultoria De Obra Para La Supervisión De La Ejecución De La Obra Construcción Del Laboratorio Pedagogico Del Nivel Inicial Primaria En La Sede Central Undac
- Número de contrato
- 037-2009-UNDAC
- Proceso de selección
- ADP N° 0003-2009-UNDAC
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Servicios
- Árbitro único
- Barboza Beraun Eduardo
- Secretario arbitral
- Rafael Jose Artieda Aramburu
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Centro De Arbitraje Ficticio
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.