Demandante
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
RUC 00000000000
vs
Demandado
Municipalidad Distrital de Santa
RUC 20179525101
Ancash
Monto del contrato 2 946 027
Duró el arbitraje0 año(s) 4 mes(es) 21 día(s)
Emisión del laudo30/09/2005
La entidad debe pagar 247 158
Ampliación del plazo contractualLiquidación y pagoPenalidades
Instalación del tribunal09/05/2005
Laudo30/09/2005
Contratista
Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A.
RUC 00000000000
Entidad
Municipalidad Distrital de Santa
RUC 20179525101
Ancash
Construccion De Pavimento
- Número de contrato
- N°029-2003-OAU
- Proceso de selección
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Garcia Calderon Moreyra Gonzalo
- Secretario arbitral
- Arbitro Ficticio
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Institución arbitral
- Carc Pucp
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.