Demandante
Porfisa Contratistas Generales S.a.c.
RUC 20514444341
vs
Demandado
Gobierno Regional de Ica Sede Central
RUC 20452393817
Ica
Monto del contratoS/. 4 145 477
Duró el arbitraje1 año(s) 0 mes(es) 8 día(s)
Emisión del laudo13/06/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Resolución de contratoAmpliación del plazo contractualIndemnización por daños y perjuiciosPenalidades
Suscripción del contrato04/08/2022
Instalación del tribunal05/06/2023
Laudo13/06/2024
Contratista
Porfisa Contratistas Generales S.a.c.
RUC 20514444341
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Gobierno Regional de Ica Sede Central
RUC 20452393817
Ica
Contratación De Ejecución De Obra: Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Inicial En El Marco De Ampliacion De Cobertura El Pela En Ebr I.E. N° 316 Nazario Palomino, Distrito De San Clemente , Provincia De Pisco-Departamento De Ica.
- Número de contrato
- 10-2022
- Proceso de selección
- LP-10-2022-CS-GORE ICA-1
- Suscrito el
- 04/08/2022
- Valor referencial
- S/. 4 606 086
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Paredez Neyra Magno Ivan
- Árbitro de la entidad
- Hurtado Tueros Patrick Konstantino
- Árbitro del contratista
- Huamani Chavez Juan
- Secretario arbitral
- Tapia Garcia Andrea Silvia
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.