Demandante
Porfisa Contratistas Generales S.a.c.
RUC 20514444341
vs
Demandado
Gobierno Regional de Ica Sede Central
RUC 20452393817
Ica
Monto del contrato 415 477
Duró el arbitraje0 año(s) 11 mes(es) 25 día(s)
Emisión del laudo13/06/2024
El sentido del fallo está en el documento
Quién ganó y por cuánto no forma parte de los datos abiertos del OECE: consta dentro del PDF del laudo. Lo enlazamos abajo en lugar de deducirlo.
Mayores gastos generalesAmpliación del plazo contractualPenalidadesOtros(especificar)Resolución de contrato
Instalación del tribunal19/06/2023
Laudo13/06/2024
Contratista
Porfisa Contratistas Generales S.a.c.
RUC 20514444341
Ver su historial de licitaciones →
Entidad
Gobierno Regional de Ica Sede Central
RUC 20452393817
Ica
Mejoramiento Del Servicio Educativo Del Nivel Inicial En El Marco De Ampliacion De Cobertura De Pela En Ebre I.E. N° 316, Nazario Palomino, Distrito De San Clemente, Provincia De Pisco - Departamento De Ica
- Número de contrato
- 010-2022-GORE-ICA
- Proceso de selección
- LP-10-2022-CS-GORE ICA
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Presidente del tribunal
- Paredez Neyra Magno Ivan
- Árbitro de la entidad
- Hurtado Tueros Patrick Konstantino
- Árbitro del contratista
- Ramos Lara Elizabeth Karem
- Tipo de arbitraje
- Institucional
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.