| Pretensión | Solicitado | Resultado | Reconocido |
|---|---|---|---|
| Declarar nulo e ineficaz la carta notarial y resoluciones de alcaldía | — | Infundada | — |
| Determinar validez de ampliación de plazo presentada por el contratista | — | Fundadaenparte | — |
| Ordenar declaración nula e ineficaz la aplicación de penalidad en mora y otras penalidades | — | Infundada | — |
| Determinar si el retraso en ejecución de obra es justificado | — | Fundadaenparte | — |
Costas del arbitraje a cargo de: Compartidas.
Estos valores se obtuvieron de forma automatizada a partir del PDF del laudo y pueden contener errores. El OECE no publica el resultado de los arbitrajes como dato estructurado, así que esta lectura es nuestra y no tiene carácter oficial.
Antes de usar esta información para cualquier decisión, verifíquela en el documento original, enlazado más abajo.
Contrato De Ejecucion De Obra: Mejoramiento, Ampliación El Servicio Educativo De La I.E. N°50224 Del Nivel Primario De La Comunidad Campesina De Kallarayán Del Distrito De Taray, Provincia De Calca ¿ Cusco¿.
- Número de contrato
- CONTRATO N°130-2021-GM/MDT-C
- Proceso de selección
- LP-1-2021-MDT-1
- Suscrito el
- 20/12/2021
- Valor referencial
- S/. 3 388 966
- Arbitrajes de este contrato
- 1
- Objeto
- Obras
- Árbitro único
- Zegarra Pinto José Guillermo
- Secretario arbitral
- Cordova Lopez Eduardo Romulo
- Tipo de arbitraje
- Ad Hoc
- Institución arbitral
- Otros
- Sede del arbitraje
- Lima
¿Tiene un contrato en disputa con el Estado?
Le avisamos por correo apenas se publique un laudo arbitral con su RUC, el de un competidor o el de la entidad con la que trabaja. Los laudos se publican sin aviso y enterarse tarde de uno propio cuesta caro.
Gratis. Un correo solo cuando haya algo nuevo, y te puedes dar de baja en un clic.